
- 時間:2023-11-27 00:11:31
- 小編:lookoud
- 文件格式 DOC



合同在法律體系中具有強制性,一旦違反,將產(chǎn)生法律后果。在起草合同時,應該考慮可能發(fā)生的風險和未來可能發(fā)生的變化。合同是商業(yè)活動中不可或缺的法律保障,請認真對待合同的簽署和履行。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇一
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、中華人民共和國建設部令及有關規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條裝飾施工項目。
1、裝飾工程地點:(___________________公司)總計:施工面積平方米:
2、乙方包工包料。
3、施工項目見:附件1第二條工程期限工程期限20天,開工日期:_______年月______________日,竣工日期:___年_______月_______日。
出現(xiàn)以下情形經(jīng)發(fā)包方人確認,工程相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意順延的其他情況。
如因項目變更經(jīng)雙方協(xié)商,工程相應調整。
第三條工程造價及付款方式。
1、工程總造價:(大寫):___________元整(小寫)___________元,若要變更施工內容、變更材料,工程造價按實際結算。
2、付款方式:合同約定開工日,施工結束且經(jīng)甲方驗收合格且甲方收到乙方開具的工程總金額發(fā)票后,甲方支付乙方工程總價款的100%金額,合計___________元。
第四條甲方義務。
4.1開工前,甲方為乙方入場施工創(chuàng)造條件。
包括:搬清施工區(qū)域的設備或其它桌椅板凳家具用品,以不影響施工為原則;。
4.2開工前將原有的電器設備拆除;提供施工期間的水、電;。
4.3負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系;。
4.4參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第五條乙方義務。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得影響甲方正常生產(chǎn)工作及污染環(huán)境;。
5.3保證居室內上、下管道的暢通;。
5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;。
5.5乙方對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務;。
第六條工程驗收。
6.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
h、工程總體竣工驗收;。
6.2工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應接到驗收通知后五日內組織驗收,過期視為認可。
第七條施工安全。
7.1由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔責任并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
第八條違約責任。
8.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成的經(jīng)濟損失由責任方負責賠償。
8.2因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方工程造價5%的違約金及其他損失。
8.3乙方擅自轉包工程,甲方有權要求停工,乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經(jīng)濟損失。
8.4乙方因自身原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計付款額的5%支付違約金。
第九條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,可按下列第兩種方式解決:
9.1提交_______仲裁委員會仲裁;。
9.2依法向人民法院提起訴訟。
第十條其他約定。
10.1施工期間,乙方每天的工作時間應遵守_______________公司的管理要求。
10.2本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,保修期滿后終止。
10.3本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_______。
乙方:_______。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇二
委托方(甲方):
承接方(乙方):
工程項目:_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
3.委托方式:___________________________________________。
5.工程開工日期:______年_____月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
工程價款(金額大寫)___________________元。
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為____個月。
1.合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務,如有違約應按合同總金額5%支付違約金。
1.本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
1.本合同雙方蓋章,簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇三
法定代表人:_________委托代理人:_________。
住所:__________________________________。
聯(lián)系電話:______________________________。
乙方(住宅裝修施工方):__________________。
法定代表人:_________委托代理人:_________。
住所:__________________________________。
聯(lián)系電話:______________________________。
裝修住宅地址:___________________________。
業(yè)主姓名:______________________________。
聯(lián)系電話:______________________________。
為加強對居住物業(yè)的裝修管理,規(guī)范物業(yè)裝修行為,根據(jù)《上海市居住物業(yè)管理條例》、《關于進一步加強本市居住物業(yè)裝修管理的通知》和《上海市家庭居室裝飾裝修管理暫行規(guī)定》等法規(guī),甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就住宅裝修期間的管理事項,達成如下約定,以共問遵守。
1、住宅建筑面積:___________平方米;結構類型:___________。
2、裝修施工期________天,預計自年______月______日______至______年______月______日。
第二條、甲方按照有關法規(guī)和《前期物業(yè)管理合同》或《物業(yè)管理服務合同》,對乙方裝修住宅的行為實施日常檢查和管理,以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業(yè)主的正當利益。
1、應當將裝修的相關法規(guī)、裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項和《住宅裝修須知》等告知乙方,為進入住宅區(qū)的乙方人員進行住宅裝修須知的宣傳,辦理裝修施工人員的小區(qū)臨時出入證,指定建筑垃圾集中堆放點等。
2、應當不定期檢查乙方人員進入小區(qū)的出入證,如發(fā)現(xiàn)證件過期,應及時辦理續(xù)期手續(xù),對無證裝修施工人員應當拒絕其進入小區(qū)從事施工活動。
3、應按乙方裝修施工的進展情況,對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程,每天不少于二次現(xiàn)場巡視和檢查。其它裝修項目每天不少于一次的現(xiàn)場巡視和檢查。對發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,應及時采取勸阻、警告、發(fā)出書面整改通知等。
對涉及房屋結構安全的,應及時通知業(yè)主委員會并報區(qū)縣房地產(chǎn)管理部門依法查處。
4、對乙方整改不及時,為保障相鄰業(yè)主利益不受到侵害,應采取相應措施,收回小區(qū)臨時出入證、責成相關施工人員退出小區(qū)等,直至乙方改正、再辦理確認手續(xù)為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的,應當督促責任人及時修賠。
對阻止無效的,可直接按本協(xié)議約定,向人民法院提起民事訴訟。
第三條、乙方應嚴格遵守本市有關法規(guī)、《住宅裝修須知》,接受甲方組織的宣傳,與甲方簽訂《住宅裝修管理協(xié)議》,辦理住宅小區(qū)臨時出入證、住宅裝修施工告示牌等方可開始施工。
1、乙方有權從甲方獲取裝修物業(yè)的結構、共用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規(guī)和本《協(xié)議》的不合理要求,乙方可以拒絕。
2、施工人員進入小區(qū),自覺佩帶出入證,人員有變動,應主動辦理變更手續(xù)。施工人員須文明規(guī)范施工,服從甲方人員的管理,不得影響相鄰業(yè)主或使用人的正常使用。
3、維護房屋外觀統(tǒng)一,不得擅自封閉陽臺、安裝外仲曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝空調室外機。防盜柵欄等。不得違反《條例》規(guī)定的禁止行為,因裝修不當造成相鄰業(yè)主房屋或公共部位損壞的,應承擔修復、賠償?shù)蓉熑巍?/p>
4、施工期間應采取有效措施,減輕或避免施工過程中對相鄰業(yè)主或使用人日常生活造成的影響,晚間18:00時至次日上午8:00時和節(jié)假日,不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產(chǎn)生嚴重噪聲的施工。
5、施工期間應關閉分戶門,不得在公共走道堆放建筑材料。建筑垃圾。應自覺維護小區(qū)公共秩序,不在公共部位亂寫、亂劃、亂畫,保持環(huán)境整潔。建筑垃圾應袋裝化,并按規(guī)定時間運送垃圾,集中在指定地點堆放,搬運材料或垃圾后應負責及時打掃,保持公共部位清潔。
6、施工人員須住宿的,應確保相鄰業(yè)主或使用人不受妨礙,并按規(guī)定到當?shù)鼐疝k理暫住證。
7、施工期間,必須掛牌施工,接受相鄰業(yè)主、業(yè)主委員會和甲方的監(jiān)督,對公共區(qū)域(包括門廳、電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)應采取必要的防護措施。
8、施工完成后,應向甲方提供住宅裝修管線布置圖等資料、退還小區(qū)臨時出入證。
9、
10、
第四條、違約責任。
1、甲方未按本協(xié)議的約定為乙方辦理相關裝修手續(xù)的,應承擔延誤工時的責任。
甲方不履行管理職責,故意刁難乙方造成。
損失的應賠償。
2、乙方擅自調換裝修施工人員不辦理小區(qū)臨時出入證的,甲方可拒絕其進入小區(qū)從事施工作業(yè),由此造成的損失由乙方自負。
3、
4、
5、
第五條、本協(xié)議在履行中若發(fā)生爭議,各方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時,可人民法院提起民事訴訟。
第六條、本協(xié)議期限:______年______月______日至______年______月______日。
第七條、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協(xié)議一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,一份向小區(qū)業(yè)主委員會備案。
甲方(蓋章):
法定代表人或授權代理人(簽字):
乙方(蓋章):
法定代表人或授權代理人(簽字):
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇四
原告:
被告:
訴訟請求:
1、依法判令被告支付租金______元,違約金_____元,以上共計______元。
2、本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
_____年____月____日,原告與被告在平等自愿的基礎上,經(jīng)友好協(xié)商簽定了場地和房屋租賃合同,雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止,租賃費為每年______元,并約定租金每半年交納一次,下半年租金在____月底前交清。合同生效后,被告于_____年前欠交租金_______元,_____年和_____年各欠交租金_____元,累計欠交租金______元。根據(jù)合同約定:單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金,因此被告應當支付_____元的違約金(即總租賃額_____元的_____%計_____元)。
以上款項經(jīng)原告多次催要,但被告一直拖延不交,為了維護原告的合法權益不受損害,現(xiàn)向貴院提起訴訟,請求法院支持原告的訴訟請求。
此致
_______人民法院。
起訴人:_______。
_____年____月____日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇五
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請求:_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
事實與理由:_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責任,被告的行為嚴重損害的了原告的利益。
為此,原告為維護自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告:_________。
上訴日期_________
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇六
法定代表人:_________________,系_________。
復議請求。
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號,并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由。
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后,在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定),申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號,該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚,證據(jù)不確鑿,內容不適當為由,撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日,被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的,被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請人對被申請人作出的6號處理決定不服,現(xiàn)依法申請行政復議。
從法律依據(jù)上,_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知,申請人家(戶主_________,系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現(xiàn)場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時,《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上,申請人家多年來進行了管理、看護,予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子,_________年申請人發(fā)現(xiàn)后,采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭議,原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等,第三人見爭議土地將來可能增值較大,便采取訴訟、行政確權等手段,企圖達到侵占申請人土地承包經(jīng)營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時,承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地,完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關鍵事實,更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖,爭議地四至界限應為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對,均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視,并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖,申請人是在收到處理決定后才得知,無法判斷被申請人是否組織過現(xiàn)場指界。如果被申請人組織現(xiàn)場指界,為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人,無論是_________還是_________,兩家在爭議地附近無土地,無法判斷爭議地狀況。另外,被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父),那就說本案主體有不適格之處,在處理時卻未予重視。
綜上所述,被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據(jù)不足,處理決定內容明顯不當,處理結果損害了申請人的合法權益。據(jù)此,申請人根據(jù)《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定,特申請行政復議,望復議機關支持申請人的復議請求,撤銷被申請人作出的本案6號處理決定,責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府。
申請人:_________________。
_________年_________月_________日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇七
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內產(chǎn)生,相關證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院。
上訴人:_________________。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇八
聯(lián)系電話:______________________手機號碼:________。
法定代表人:____________________聯(lián)系電話:________。
委托代理人:____________________聯(lián)系電話:________。
本工程設計師:__________________聯(lián)系電話:________。
施工隊負責人:__________________聯(lián)系電話:________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)之規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方在平等、自愿、公平、誠信、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
1.4工程內容:(見報價單和圖紙)____________________。
1.5工程承包方式:經(jīng)雙方商定,采取下列第______種方式:
(1)承包人包工、包全部材料(見附件二)。
(2)承包人包工、包部分材料,發(fā)包人提供其余部分材料(見附件一、二)。
(3)承包人包清工、發(fā)包人提供全部材料(見附件一)。
1.6工程期限________日(以實際工作日計算):
開工日期__________年__________月__________日
竣工日期__________年__________月__________日
1.7工程造價和報價單。
(1)工程造價為(人民幣)__________(金額大寫)。
(2)雙方約定,如變更施工內容、變更材料,變更部分的工程款按實際發(fā)生另計。
(3)工程報價(見附件三)。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,發(fā)包人應當與具有經(jīng)建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包人。
第三條施工圖紙和室內環(huán)境質量。
3.1雙方提供的施工圖紙和室內環(huán)境質量指標必須符合國家有關規(guī)定的要求。
3.2雙方應當對施工圖紙和室內環(huán)境質量指標予以確認。
3.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
第四條發(fā)包人義務。
4.1開工三日前要為承包人人場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
4.2無償提供施工期間的水源、.電源和冬季供暖。
4.3負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的有關費用。
4.4應書面告知乙方施工人員有關規(guī)定,以便乙方施工人員遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
4.5負責協(xié)調承包人施工人員與鄰居之間的關系。
4.6負責垃圾外運輸及處理。
4.7不得有下列行為:
(1)隨意改動房屋主體和承重結構。
(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
(3)在室內鋪貼一厘米以上的石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。
(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等其它管道設施。
(5)強令承包人違章作業(yè)施工的其他行為。
4.8凡必須涉及4.6款所列內容的,發(fā)包人應向房屋管理部門提出申請,由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全適用性進行審定并出具書面證明,再由房屋管理部門批準。
4.9施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,發(fā)包人則應負責配合承包人做好保衛(wèi)及消防工作。
4.10參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第五條承包人義務。
5.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定、安全保質、按期完成本合同約定的工作內容。
5.2嚴格執(zhí)行建設行政主管部門的工程內容:
(1)無房屋管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電。
等,由承包人承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
(4)負責工程成品、設備和居民留存家具陳設的保護。
(5)保證居室內上、下水管暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(6)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
(7)負責將裝修垃圾裝袋并及時清運到物業(yè)指定位置。
5.3發(fā)包人為少數(shù)民族的,承包人在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
第六條材料供應。
6.1發(fā)包人提供的材料:
(1)發(fā)包人負責采購供應的材料、設備,應是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,發(fā)包、承包雙方應辦理交接手續(xù),承包人發(fā)現(xiàn)發(fā)包人提供的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異、應及時向發(fā)包人提出,發(fā)包人仍表示使用的,由此造成工程質量問題影響裝飾設計效果,責任由發(fā)包人承擔。發(fā)包人供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由承包人負責保管,由于保管不當造成的損失,由承包人負責賠償。
(2)發(fā)包人采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)發(fā)包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍賠償給發(fā)包人。
6.2承包人提供的材料。
承包人供應的材料、設備,應提前通知發(fā)包人到現(xiàn)場驗收,雙方就設備質量、環(huán)保標準共同驗收,由發(fā)包人確認備案。
6.3雙方所提供的建筑裝飾材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》并出具具有法律效力的裝飾材料合格證書和檢測報告。
第七條質量標準。
7.1本工程施工質量執(zhí)行dbj08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31—t30—1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和建設行政主管部門及行業(yè)所制定的其它地方標準、質量評定驗收標準,以及施工圖紙、做法說明設計變更文件。
7.2裝修室內環(huán)境污染控制方面,應嚴格按照《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325-----)的標準執(zhí)行。
第八條工程驗收。
8.1雙方約定在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收;。
(4)雙方約定的其他事項。
8.2工程完工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人自接到竣工通知單后三日內組織驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署驗收單。
8.3雙方未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人不得人住,如發(fā)包人擅自人住視驗收合格,由此造成的損失由發(fā)包人承擔。
8.4竣工驗收在工程質量、室內空氣質量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題并經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后,可視為驗收。
8.5本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年。
第九條工程款支付方式。
9.
1合同簽字生效后,發(fā)包人按下列表格中的約定時間向承包人支付工程款,付款比例由雙方協(xié)商確定。
工程款付款時間表。
付款時間。
付款比例。
金額。
合同簽訂后。
開工前三天。
元
工期過半。
油漆工進場。
元
竣工驗收。
驗收合格當天。
元
增加工程項目。
簽訂工程項目變更單時。
元
9.2雙方款項往來均應出具收據(jù),施工結束乙方應開具統(tǒng)一發(fā)票交發(fā)包人。
9.3工程結算(見附件五)。
第十條合同的變更和解除。
10.1工程項目如需變更,需提前與對方聯(lián)系。經(jīng)雙方協(xié)商一致后,簽署工程項目變更單,同時調整相關工程費用及工期(見附件四)。甲方提出變更設計、材料,造成乙方材料積壓,應由甲方負責處理,并承擔全部處理費用。
款_____________%支付違約金,解除本合同。
第十一條違約責任。
11.1對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認,工期應當順延:
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其它情況。
11.2對以下原因造成的竣工日期的延誤,工期應當順延,每誤工一天,甲方應向乙方支付合同價款2‰違約金。
(1)發(fā)包人未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(2)發(fā)包人未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因發(fā)包人責任造成工期延誤的其它情況。
11.3因承包人責任不能按期完工的,工期不順延,因承包人原因造成工程質量存在問題返工費由承包人承擔,工期不順延,并向發(fā)包人支付合同價款的2‰違約金。
第十二條爭議解決方式。
12.1凡因履行本合同所發(fā)生的與本合同有關的一切爭議,雙方應協(xié)商解決,也可向建設行政主管部門、工商行政主管部門申請調解。
12.2協(xié)商、調解不成的,雙方選擇按下列第______種方式處理。
(1)將爭議提交______仲裁委員會,請求按照其仲裁規(guī)定進行仲裁。
(2)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條附則。
13.1本合同經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽字(蓋章)后生效。
13.2工程開工前,發(fā)包人應將房屋外門鑰匙______把交承包人施工保管,工程竣工驗收時,發(fā)包人負責提供新鎖______把,由承包人當場安裝交付使用。
13.3本合同簽訂后,工程不得轉包。
13.4本合同一式______份,發(fā)包人、承包人雙方各執(zhí)一份,合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。凡在家居裝飾有形市場簽訂的合同,本合同應一式三份,發(fā)包人、承包人雙方及市場有關部門各執(zhí)一份。
13.5雙方可書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充減輕或免除本合同規(guī)定應當由承包人承擔的責任的,仍以本合同為準。
13.6因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應當本著公平原則協(xié)商解決。
第十四條其他約定。
5.____________________________________________________________________________。
第十五條合同附件。
合同附件為合同的組成部分,具有同等的法律效力。合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署時間,附件內容如下:
l.附件一:發(fā)包人提供材料、設備明細表。
2.附件二:承包人提供材料、設備明細表。
3.附件三:工程報價單。
4.附件四:工程質量驗收單。
5.附件五:工程項目變更單。
6.附件六:工程結算單。
7.附件七:工程報修單。
發(fā)包人(蓋章):______________。
_________年_________月______日。
承包人(蓋章):______________。
法定代表人:__________________。
委托代理人:________________。
__。
________年________月________日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇九
甲方(發(fā)包方):
住所:
聯(lián)系電話:
乙方(承包方):
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其它有關法律法規(guī)的規(guī)則,為保護雙方的合法權益,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,共同遵守。
一、工程概況:
1、住房結構:房廳套,施工面積平方米。
2、工程地址:南昌市區(qū)住宅小區(qū)棟單元室。
3、工程內容:雙方確認的設計圖紙和預算項目。
4、承包方式:包工部分包料。
5、總造價(大寫):。(增減項目另簽〈工程項目變更單〉增加項目工程款必須預先支付才開始施工)。
6、工期:自年月日至年月日,工期為天。
7、質量等級:[合格]。
二、質量驗收標準:本工程執(zhí)行省建設行政主管部門頒發(fā)的《江西省家庭裝飾質量驗收標準》及其它地方性標準為質量驗收依據(jù)。
三、工程付款方式及結算的約定:
工程付款進度及方式:
(1)合同簽定當天即付工程款的%;計人民幣(大寫):_______________________。
(2)水電工開工前即付工程款的%;計人民幣(大寫):_______________________。
(3)木工基本完工支付工程總造價的%;計人民幣(大寫):________________________________。
(4)工程完工驗收后支付工程總造價的%;計人民幣(大寫):____________________。
(5)工程完工三日內付清工程全部余款;計人民幣(大寫):___________________。
(6)全部工程按雙方確認的設計圖紙和施工項目施工。按本合同簽定的工程總造價一次性由甲方發(fā)包給乙方,如在本合同外有設計變更或增加工程量時,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商確認,簽訂項目變更作為附加協(xié)議。
四、甲方職責:
1、開工前與有關部門辦理相關裝修手續(xù)并承擔相應費用。
2、免費提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現(xiàn)場。
3、落實工程垃圾臨時堆放處,并負責工程垃圾從臨時堆放處的進一步處理。
4、協(xié)調處理施工時與鄰居間的關系。
5、按時支付工程款,配合做好雙方約定的其它有關事宜。
五、乙方職責:
1、按雙方確認的圖紙和預算項目,按國家行業(yè)規(guī)范保質保量如期完成合同內容。
2、將工程垃圾清至臨時堆放點(距現(xiàn)場30米以內)。
3、文明施工,若因違反操作規(guī)程引起工傷事故,責任自負。
4、乙方做好雙方約定的其他有關事宜。
六、有關安全及防火的約定:甲方提供的施工圖紙操作方法及施工現(xiàn)場應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全措施,保障施工人員及相鄰居民安全。
七、設計圖紙的變更:原則上雙方確認的設計圖紙在施工時不得變更,在不影響總體方案和裝修格調的前提下,允許甲方在需變更物施工前提出變更請求,在征得設計師同意后予以變更,并簽訂《工程項目變更單》后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
八、工期延遲:遇下列情況之一,工期順延。
1、停水、停電累計達4小時以上;。
2、甲方工程款未按約定時限拖延一天以上;。
3、甲方單位或有關部門人員干擾阻止施工累計達一天以上;。
4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計達一天以上。
九、違約責任:
1、若甲方違約造成乙方誤工,施工工期順延。
2、若乙方違約造成工程不能按期完工,工期可順延,每超過一天,甲方扣罰乙房30元/天。
3、其他違約責任按《合同法》處理。
4、乙方必須嚴格按合同設計圖紙、預算項目及乙方報價書中承諾的材料品牌,質量保質保量進行施工,不得偷工減料或未按合同要求使用劣質材料等,如有發(fā)現(xiàn),甲方完工驗收時,乙方必須無條件更換及返工。
5、自合同簽定起若有一方單方面解約,必須向另一方支付15%的合同違約金。
十、完工移交:工程完工后,乙方應先進行內部驗收,內驗合格后再通知甲方進行正式驗收。甲方接到驗收通知三天內應會同乙方人員一起驗收,不能無故拖延,否則視同甲方默認驗收合格。工程驗收合格且甲方余款結清后,乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方,至此工程全部移交甲方管理。
十一、保修:基礎工程保修期兩年,隱蔽工程保修兩年。須工程款全部結清,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工之日算起。
十二、合同仲裁:按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。
十三、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。合同附件作為合同的組成部分。
十四、合同履行完成后自動終止。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十
承包商(以下簡稱乙方):_____________________________________________。
1.裝修施工地點:___________市__________________街。
3.合同方式:_____________________。
4.裝修施工內容:其他裝修工程中應包含的所有工程,如水電裝修工程、墻面裝修、拆墻、拆墻拆地、地板磚和瓷磚鋪裝、吊頂安裝、門窗拆除、水管涂裝、頂面和墻面涂裝、廚具、潔具和燈具安裝、隔斷制作、搬運工程等。(采購及搬運工作補充協(xié)議:甲方的所有采購應在乙方的協(xié)助下完成,在采購過程中,甲方承諾在免費的前提下,盡最大努力要求裝修材料供應商將裝修材料交付給甲方。但是,如果材料供應商堅持只將貨物交付到甲方住宅樓下或拒絕交付貨物,乙方應負責將裝飾材料運送到房屋或運送到施工現(xiàn)場。
5.總價:________________________________________________________________________大寫(人民幣元整)。以上總價是根據(jù)乙方對甲方房屋的實地考察和對擬完成工程的初步了解而確定的。總價包括乙方承擔的裝修工程所涉及的所有勞務..
6.工期:從______________________________________________________________________另一方面,如果雙方通過協(xié)商達成延長工期的協(xié)議,則按協(xié)議執(zhí)行。
1.乙方(即乙方)在裝修期間承擔施工隊伍負責人的責任,對裝修工程的質量和工期負責。乙方全權負責聯(lián)系甲方,提供材料要求,并對裝修施工質量和施工人員進行現(xiàn)場管理。如施工過程中出現(xiàn)質量問題及給甲方造成的各種損失,應由施工隊承擔,甲方僅賠償乙方(即乙方)。
2.在裝修過程中,乙方應保證全過程的現(xiàn)場施工和管理(陪同甲方采購材料除外)。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并取得批準)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同規(guī)定的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平有疑問,可要求乙方無條件更換。
1.本工程所有裝修材料由甲方提供,裝修施工設備和工具由乙方提供..
2.甲方負責材料的采購和供應,材料應符合設計要求并按時供應至現(xiàn)場。乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方提供的材料設備出現(xiàn)質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍指示使用,造成工程損失,由甲方承擔責任。甲方提供的材料到達現(xiàn)場后,由雙方驗收,由乙方負責保管和組織施工。因保管或施工工藝不當造成的材料損失,乙方應負責賠償。
3.乙方必須負責攜帶材料上樓(瓷磚除外)。
4.為保證工程正常進行,乙方必須至少提前一周向甲方提交下一道工序需采購的材料清單,并協(xié)助甲方采購材料,以便甲方在周末采購材料。甲方應按時提供乙方要求的材料。因甲方提供的材料延誤而造成工期延誤的,由甲方負責.同時,乙方必須提供大致準確的(+/-5-10%)數(shù)量的所需材料。因乙方材料估算錯誤導致的重新采購或退回材料的運輸費用由乙方承擔,或由乙方負責將材料運輸和退回給供應商。
5.甲方采購供應的裝修材料和設備用于本協(xié)議約定的住宅裝修,未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用..如乙方違反此規(guī)定,乙方應賠償甲方被挪用材料和設備價格的兩倍。
1.本工程應符合dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)范》、db31/t30-1999《住宅裝飾驗收標準》等地方標準和市建設行政主管部門制定的質量評定驗收標準。
2.如果甲方提供的材料和設備質量不合格,影響工程質量,返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.如果質量事故是由乙方造成的,返工費用和材料損失由乙方承擔..
4.在施工過程中,如甲方提出設計修改意見,增加或減少工程,必須提前與乙方聯(lián)系,工程才能施工。
5.如果某些工序由甲方的材料供應商免費安裝或由甲方安排的其他單位安裝(如窗戶、櫥柜防火門、臺面等)。),甲方應提前安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,避免整體工期的延誤。
6、工程驗收——甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方收到通知后三天內組織驗收,并以書面形式辦理驗收確認手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時間內組織驗收,應及時通知乙方并另行確定驗收日期??⒐を炇蘸细竦?,甲方應確認原竣工日期,并承擔乙方的保管費用及其他相關費用..
8.工程保修期為一年,自竣工驗收確認之日起計算。保修期內如因乙方施工不當造成質量問題,乙方應無條件修復并承擔相應的材料費用。
1.甲方應提供施工要求(見上述第3條)并與乙方協(xié)商,施工現(xiàn)場應滿足防火和防事故的要求,主要包括暢通、合格的電氣線路、燃氣管道、自來水等管道。在施工過程中,乙方應采取必要的安全防護和消防措施,確保操作人員和附近居民的安全,并遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止管道堵塞、漏水、停電和附近居民房屋的物品損壞等事故。出現(xiàn)上述情況,乙方負責修復和賠償。
2.在施工中,如涉及改變房屋結構、拆除或改變承重墻、增加樓層(地面)荷載,甲方應提出與物業(yè)管理部門協(xié)商,確認施工。
3.乙方應注意用氣安全,確保爬坡施工安全等安全保障,并提醒施工工程師注意安全。乙方應對任何事故負全部責任。
1.項目資金支付方式:項目資金支付時間表經(jīng)雙方同意后如下:。
甲方應向乙方支付人民幣元。
所有瓷磚鋪設完畢并驗收合格后,甲方支付乙方人民幣元整。
所有工程竣工驗收后,甲方應向乙方支付人民幣元。
合計________元整。
1.甲方的工作:。
(1)甲方應在開工當天向乙方進行現(xiàn)場交底。為乙方提供施工所需的水電必要條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工期間因臨時使用公共部位造成的鄰里關系協(xié)調工作。
2.乙方的工作:。
(1)參與甲方召集的現(xiàn)場交底..
(2)對協(xié)議的履行負全部責任。按要求組織施工,保質保量按時完成施工任務。如果在保證工程質量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方并征得甲方同意。
1.如甲方未能按本協(xié)議約定的時間付款,逾期部分應按逾期期間的銀行活期存款利率向乙方支付利息。
2.如因乙方原因造成工期延誤,乙方應向甲方支付違約金__________________________________________________。
3.如乙方擅自拆除或修改原有建筑承重結構或共用設備、管道,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負責。
4.工程未辦理驗收結算手續(xù),甲方提前使用或擅自使用工程,造成驗收失敗和損失的,由甲方負責。
5.如工程關鍵節(jié)點未驗收,乙方應提前進行下一階段施工,造成損失的,由乙方負責。
如因工程質量發(fā)生爭議,雙方應盡可能協(xié)商解決?;蛘呷绻麉f(xié)商失敗,可以提交給:。
______區(qū)仲裁委員會申請仲裁;
______人民法院提起訴訟。
1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更協(xié)議內容,應在協(xié)商一致后重新簽署補充條款。
2.在施工過程中,任何一方提出終止協(xié)議,必須以書面形式提交給另一方,雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議,終止本協(xié)議。
3.如乙方施工出現(xiàn)質量問題,甲方可無條件提出暫停協(xié)議,無需征得乙方同意。
1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙交給乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖,乙方負責現(xiàn)場安裝和交付。
2.本協(xié)議簽訂后,項目不得分包。
____年____月____日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十一
簽訂地點。
甲方(委托人)代表人。
身份證號碼聯(lián)系電話。
住所。
乙方(被委托人)代表人。
營業(yè)執(zhí)照號碼施工資質證書編號。
聯(lián)系電話。
住所。
依照《中華人民共和國合同法》建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
1、工程地點:
工程面積:
房屋戶型:
2、工程內容及要求:(詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準,見附表二)。
3、工程承包方式:雙方商定采用下列種方式。
(1)包工包料。
(2)包工不包料。
(3)包工部分包料。
1、工期天,自____年__月__日起至____年__月__日止。
2、工程保修期:月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起,由乙方開具工程保修單。
1、合同價款:(大寫)(小寫)___元。
其中:設計費___元。
其它費用。
2、結算方式:
本合同結算方式為。
(1)按設計圖紙所含項目一次性總包,甲方無需支付超額部分款項。
(2)按實際發(fā)生并經(jīng)甲方確認的工程項目結算。除去甲方要求增加的項目,其結算價不應超過預算價的(推薦8﹪)。
3付款方式:合同生效時,甲方支付總價款的%,計___元,其余價款根據(jù)施工進度計劃分期支付:
工程進度。
付款比例。
金額。
開工前三天。
隱蔽工程驗收合格。
油漆工程開始前。
工程竣工驗收合格。
4、余款:___元,工程驗收合格后天內一次付清。乙方應向甲方開具正式發(fā)票。
5、雙方款項往來,均應出具收據(jù)。
1、裝飾裝修的材料必須符合中華人民共和國國家標準,嚴禁使用國家明令淘汰的材料。
2、甲方提供的材料、設備(見附表四)。
本工程甲方采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按施工進度及時供應到現(xiàn)場。
甲方提供的材料、設備運抵現(xiàn)場后,由乙方負責保管。
3、乙方采購的材料、設備(見附表五)。
凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質量、計量標準相符,并提交購貨發(fā)票或證明材料,經(jīng)甲方簽字認可后再行使用。
4、對于需要第三方安裝的材料、設備,應當由甲乙雙方及第三方共同現(xiàn)場交底,乙方做好施工配合。
1、甲方。
(1)甲方應在開工前,告知物業(yè)管理單位及相關權利人,并辦理好相關手續(xù)。
(2)開工前,甲方自行設計的,應向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或工藝質量說明1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等由采取保護措施。
(3)向乙方提供施工需用的水、電等必備設施,說明使用注意事項,做好相關記錄,并承擔相應費用。
(4)施工中使用公用部位操作,由甲方負責協(xié)調鄰里關系,保證乙方正常施工。
(5)如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境),負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
(6)協(xié)調有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
(7)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,需征得乙方同意并應支付趕工費,待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費后再行趕工。
(8)甲方可以由其本人或書面委托的代理人對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。
(9)甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方本人或甲方代理人與乙方接觸。
2、乙方。
(1)甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方應向甲方提供施工圖紙一份。
(2)組織施工圖紙或工藝質量說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案、進度計劃,交甲方審定并簽字認可。
(3)工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
(4)乙方委派為駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,協(xié)調由乙方負責的各項事宜。
(6)乙方應按工程進度提前通知甲方供應材料,并合理施工按期完成工程。
(7)負責對現(xiàn)場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生,如有發(fā)生應盡快修復并賠償損失(含有關部門的罰款)。
(8)降低噪聲(每日12時至14時,19時至次日7時,乙方不得使用噪聲震動工具進行施工),保護環(huán)境,裝飾垃圾由乙方負責運送到指定地點。
(9)由乙方施工不當損害相鄰權利人利益的,乙方應當賠償損失。由甲方先行賠償?shù)模袡嘞蛞曳阶穬敗?/p>
(10)乙方有義務為甲方提供相關安全規(guī)范、環(huán)保規(guī)范、施工規(guī)范、設計規(guī)范及驗收規(guī)范的相關標準。
(11)乙方應嚴格按照設計圖紙或經(jīng)甲方簽字確認的方案施工。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙、工藝質量說明、及工程變更事項應符合國家相關技術規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范及環(huán)保規(guī)范。
2、乙方應當按照國家相關技術規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范、環(huán)保規(guī)范及設計規(guī)范進行設計施工。
3、施工單位應當制定施工安全制度,施工人員必須嚴格遵守。
1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須雙方協(xié)商一致,簽訂變更單(附表七)和變更圖紙,作為竣工結算和工期調整的依據(jù),后方能進行該項目施工,所引起增減費用,可在工程結束時,一并結算。
2、凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔責任,給乙方造成損失的,甲方應賠償。
1、工程驗收按照簽訂合同時的國家標準執(zhí)行。
2、施工圖紙、工藝質量說明,工程變更單的內容作為驗收的依據(jù)。
3、乙方應提前天通知甲方對隱蔽工程、分項工程進行驗收,如甲方在規(guī)定期限內不組織驗收又不提出整改意見的視為驗收合格。
5、乙方應向甲方提交竣工驗收報告,通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知日內組織驗收,驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
6、驗收時,雙方對工程質量發(fā)生爭議,由質檢部門對工程質量進行驗證,經(jīng)驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用及整改費用由乙方承擔,工程質量符合約定及質量標準的,驗證費用由甲方承擔。因整改造成工程未按期完成的,視為工期延誤,乙方承擔違約責任。
7、裝修后的室內環(huán)境應當達到國家環(huán)保標準的要求,在裝修過程中應使用符合國家環(huán)保標準的裝修材料。甲方要求。
(1)工程完工后進行室內裝修工程環(huán)境質量檢測(驗收)。
(2)工程完工后不進行室內裝修工程環(huán)境質量檢測(驗收)。
8、如果甲方要求進行環(huán)境檢測的。應在工程完成后由江蘇省建設行政部門批準的有檢測資質的相關部門或機構進行環(huán)境檢測,并出具檢測報告。監(jiān)測室內環(huán)境時,應在工程完工至少7天后,監(jiān)測時,家具、窗簾等含污染源的物品不得進入施工現(xiàn)場,并保證甲方自行購買的裝修材料符合環(huán)保要求。檢測時應雙方到場,檢測費用由甲方承擔。如檢測不合格,應分析原因,如果是乙方造成的,乙方應進行治理,直到達到環(huán)保要求并承擔檢測及治理費用。
9、驗收合格后,雙方應填寫工程驗收單(附表八)及保修單(附表十),乙方應提交工程結算單(附表九)及有關資料給甲方,甲方應自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結清尾款。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同,并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知乙方,乙方應配合監(jiān)理公司的工作。
1、乙方施工的有防水要求的項目保修期年(不得低于五年)。
2、乙方施工的其他項目保修期年(不得低于2年)。
1、甲方責任。
(1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因影響了工程施工,除工程日期得以順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方___元。
(2)由于甲方提供的材料、設備質量問題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質量,乙方向甲方提出,甲方仍堅持使用而造成工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
(3)工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用,發(fā)現(xiàn)質量問題,如無證據(jù)證明系乙方施工所致,甲方承擔責任。
(4)甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。乙方可向甲方發(fā)出催款通知,甲方在收到通知日后仍不付款的,乙方有權解除合同。
(5)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,或改變房間使用功能造成損失或事故的,甲方承擔賠償責任。
(6)違反本合同約定的其他條款給乙方造成損失的,甲方應賠償損失。
2、乙方責任。
(1)乙方原因造成工程質量不符合合同規(guī)定,甲方有權要求限期無償修理或返工,所造成損失由乙方負責賠償。
(2)由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方應按甲方已累計付款的%支付違約金。逾期天以上,乙方應將甲方支付的全部款項如數(shù)退還甲方,甲方有權解除合同。
(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備、材料及現(xiàn)場陳設和其他物品,如有損壞,應予以賠償。
(4)未經(jīng)甲方同意,擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發(fā)生的損失(包括罰款)由乙方負責。如甲方的要求違反國家相關規(guī)范及法律、法規(guī)而乙方未盡相關義務的,由乙方承擔相應責任。
(5)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國家質量標準以及不符合雙方約定的,應無條件更換為符合要求的材料和設備,由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔,給甲方造成損失的乙方應賠償損失。
(6)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,乙方有權拒絕,如乙方不拒絕,造成損失或事故的乙方應承擔連帶責任。
(7)由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔責任并承擔由此引發(fā)的'一切經(jīng)濟損失。
(8)違反本合同約定的其他條款給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。
3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款。如需解除合同,開工前一方要解除合同,違約方將付給對方工程預算總造價%的違約金,開工后一方要解除合同,違約方將付給對方工程預算總造價%的違約金。
4、如一方要變更合同內容須雙方協(xié)商一致并簽訂補充協(xié)議。
1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請建設主管部門及有關部門進行調解。
2、雙方協(xié)商或調解不成時。
雙方同意由仲裁委員會仲裁。
依法向人民法院起訴。
1、本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,副本份,有同等法律效力。
2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
3、雙方另有約定可簽訂補充協(xié)議。
1、
2、
3、
1、施工內容表。
2、工程預算表。
3、報價單。
4、甲方提供材料設備表。
5、乙方提供材料設備表。
6、甲方訂貨單。
7、工程變更單。
8、工程驗收單。
9、工程結算單。
10、工程保修單。
11、工程設計圖。
12、隱蔽工程圖。
甲方:乙方:
代表人:法定代表人:
家庭住址:單位地址:
郵政編碼:郵政編碼:
電話:電話:
____年__月__日____年__月__日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十二
甲方:
乙方:
為順利完成本標段各分部分項工程施工,達到預期的效果,明確雙方的權利、義務及經(jīng)濟責任,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致,依法簽訂本協(xié)議。
甲方指定區(qū)段的溝槽基層的平整(含水準測量)、夯實、管道墊層施工、管道安裝、管道接頭處理、檢查井基礎施工、檢查井砌筑及內外抹灰、井蓋及座圈安裝、管道土方分層回填夯實。
1、承包單價費用開支范圍為:乙方為實施和完成施工任務所產(chǎn)生的全部費用(包括但不限于工程所需的材料、人工、機械、措施費、管理費及其他費用等一切費用),甲方提供的材料(管材、水泥、沙、石、磚、施工用電)除外。
2、工程量計算方法:按實際的工作量進行計算。
3、工程量和單價見(附件1)工程量清單。
1、施工質量必須達到國家現(xiàn)行《市政工程施工質量驗收規(guī)范》標準的要求,以及建設、監(jiān)理單位及甲方的要求。
2、凡未達到施工質量要求的工程部位,乙方必須無條件的返工,其返工的各項費用由乙方自行負責,并賠償甲方的各項損失及業(yè)主、監(jiān)理對甲方處罰。
2、為確保施工工期,甲方根據(jù)總工期(總工期以簽定的協(xié)議工期為準)的要求,以周計劃進行工期進度的安排,乙方必須嚴格按照甲方制定的周進度計劃安排工作并確保其完成。
3、如乙方在當月未完成甲方安排的月進度計劃,甲方處乙方500-1000元的罰款;如乙方二次以上(含二次)未完成月計劃,甲乙雙方解除協(xié)議,乙方自動退場,不予結算工程款。
4、在協(xié)議工期內,如因建設單位造成資金不到位,影響工期,工程工期順延,期間,如乙方勞動力過?;虿蛔銜r,甲方有權要求乙方減少或增加勞動力,以滿足工期需要。
1、本工地安全生產(chǎn)創(chuàng)建目標為:優(yōu)良;乙方人員必須遵守甲方安全管理規(guī)定,服從管理,積極實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標。
1.1施工中乙方必須堅持安全第一的原則,遵守甲方的工程安全施工生產(chǎn)有關管理制度和規(guī)定,加強員工安全教育,嚴格按安全標準進行勞務作業(yè),認真執(zhí)行安全技術規(guī)范,嚴格遵守安全制度,落實安全措施,確保施工安全,并隨時接受各級安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用,由乙方承擔。
2、工地文明施工目標為:合格;乙方人員必須做到文明施工,工地住房及場地整潔,班組材料堆碼有序,溝槽內下砂漿、混凝土等應使用溜槽,工完場清料盡。標準化管理及文明施工費用全含在單價中。
2.1按照施工安全需要,為現(xiàn)場施工管理人員、員工及進入現(xiàn)場人員提供必須的安全防護用具和必要設施,如安全帽、防護欄。
2.2在工地醒目位置懸掛安全文明施工管理規(guī)定,并公布現(xiàn)場負責人、安全人員聯(lián)系電話。
2.3施工現(xiàn)場根據(jù)安全需要務必設置安全防護欄、隔檔、便橋,懸掛安全警示標志和標語,并負責對其進行巡視和維護,發(fā)現(xiàn)損壞,立即修復或更換。
乙方人員必須服從項目部統(tǒng)一指揮、協(xié)調、控制、服從管理。認真執(zhí)行項目部關于物資、設備、進度、質量、安全、文明施工等各方面的規(guī)定。
因第三方原因造成乙方施工的工程受損的,責任由造成損壞的第三方負責。如需乙方維修,甲方另安排零星派工,并支付相應的費用。
1、乙方根據(jù)甲方施工需要、工程進度、安全及質量要求,負責向甲方輸送有施工經(jīng)驗、單項技術全面、具有安全生產(chǎn)知識、適應高空作業(yè)、年齡在18周歲以上45周歲以下、身體強健的以技術工人為骨干的施工班組,配合甲方獨立完成單項施工任務。乙方作業(yè)人員不得有心臟病、恐高癥、傳染病及不適宜從事建筑施工作業(yè)的病情人員,不得留用公安部門通緝人員。
2、乙方工人進入施工現(xiàn)場前,按甲方企業(yè)的用工要求對自己人員進行政審;乙方人員進入施工現(xiàn)場,必須遵守國家及企業(yè)規(guī)章制度、治安、消防、行政后勤、計生、戶口等規(guī)定,并按后勤部門對生活區(qū)的'管理規(guī)定負責管理。
3、為了確保安全生產(chǎn)、嚴格安全法規(guī)、做到萬無一失,乙方在施工過程中發(fā)生的一切傷、病、殘、亡等事故均由乙方處理并承擔經(jīng)濟責任。
4、乙方應加強安全管理工作,凡是在施工和運輸過程中的安全事故、交通事故,由乙方自行負責。
5、乙方施工中使用的手工工具、電動工具和機械設備自行解決。
6、乙方負責人要做好本方人員的思想政治工作及遵紀守法教育。
7、如甲方另有其他臨時施工任務,乙方必須全力配合甲方進行施工。
8、乙方及乙方人員不得違反國家法紀和企業(yè)規(guī)章制度,如有違犯者,視情節(jié)輕重,
輕者進行教育,給以經(jīng)濟處罰,重者將清除出施工現(xiàn)場,或關交公安機關處理。
9、在施工過程中服從甲方計劃調度,按甲方安排的施工進度計劃,密切配合,合理。
安排,做好工序交接工作,避免在甲方上道工序轉入下道工序后出現(xiàn)開槽打洞現(xiàn)。
象,確保工程進度。
10、服從甲方施工現(xiàn)場的有關管理規(guī)定,乙方需使用甲方現(xiàn)場材料時,必須征得甲方現(xiàn)場負責人同意,并承擔所發(fā)生的費用。
時恢復。
1、甲方負責對乙方進場工人進行政治、安全、法規(guī)及企業(yè)規(guī)章制度方面的教育;。
2、甲方負責對乙方進場工人作好施工前的安全、質量、施工技術交底、及時糾正不良施工操作行為,責令施工質量整改到符合甲方及設計要求為止。
3、負責對乙方安排工程進度,簽發(fā)施工任務書,督促限期完成。
4、負責對乙方完成工作量的工程驗收及結算工程款。
5、負責交工資料的收集、整理、上報,并組織交工驗收。
按月結算,月底雙方確認當月乙方完成的工程量,報公司相關部門審核,次月底前支付當月完成工程計價款的80%,工程竣工驗收后支付到工程款的95%,扣除5%工程款作為質量保證金,質保期結束后付清。
在施工期間,由乙方或其它乙方原因造成的工傷、質量、安全、管線、設備、火災及其它事故,均由造成事故的乙方負責。
1、乙方施工質量不能滿足現(xiàn)行施工質量驗收規(guī)范和甲方對工程質量的具體要求的,甲方有權與乙方中途任何時候終止本施工合同。
2、甲方不能按時支付工程款時,乙方有權采取法律手段要求甲方及時支付工程款。
1、本合同一經(jīng)簽訂,即發(fā)生法律效力,不得單方任意修改。
2、如一方要求變更或解除合同時,應及時通知對方協(xié)商,在新合同未達成前,原合同仍然有效。
3、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、其他未盡事項,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
身份證號:
身份證號:
地址:
地址:
電話:
電話:
簽訂日期:
簽訂日期:
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十三
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:房型層(式)室廳廚衛(wèi)。
室,計平方米;。
廳,計平方米;。
廚房,計平方米;。
衛(wèi)生間,計平方米;。
陽臺,計平方米;。
過道,計平方米;。
其他(注明部位)計平方米。
總計:施工面積平方米。
3.施工內容:見預算書和施工圖。
4.委托方式:
5.工程開工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日
工程總天數(shù):天。
第二條:工程價款。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十四
甲方:
乙方:
為充分利用現(xiàn)有資源,為職工工作生活提供便利,經(jīng)甲乙雙方商議,達成如下合同條款:
一、甲方將其所屬房屋一套出租給乙方居住,租期壹年。
二、住房租金為每月__元;。
電費按每度__元收取,水費按每月__元收取。
三、支付租金方法:乙方自簽租合同之日起即交當月房租,以后每月月底交下月房租,若乙方拒交或拖欠租金,甲方除如數(shù)追收租金外,拖欠期每月罰款乙方__元,并有權拒絕乙方繼續(xù)承租。
四、乙方須服從甲方的管理,遵紀守法,愛護公物,不改變房屋結構,租用期間如有損壞,由乙方負責自費修復,房內設備如數(shù)完好交還甲方,否則照價賠償。
五、合同期間,乙方不得將住房轉租他人,否則甲方有權中止合同。
六、乙方要注意用電安全,避免發(fā)生火災。
因用電不慎發(fā)生火災造成甲方損失的,乙方要照價賠償。
七、如遇政策性變化,甲方有權終止本合同。
八、合同期滿,如雙方未提出終止合同,本合同延續(xù)一年。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽訂之日起生效,雙方共同遵守。
甲方:_________乙方:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十五
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委托方式:包工包料。
5.工程開工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條:質量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.質量檢查監(jiān)督部門:壽光市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會。
5.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應。
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收。
1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條:其他事項。
1.甲方。
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方。
1.應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2.指派工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
3.負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4.嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5.在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十條:爭議解決。
1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向壽光市室內裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式2份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):(簽章)乙方:(簽章)。
住所地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
委托代理人:委托代理人:
銀行賬號:
電話:電話:
簽約地址:簽約日期:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十六
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《xx市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):(施工工程隊負責人)身份證:聯(lián)絡方式:家庭住址:
1.裝潢施工地點:
2.住房結構:磚混結構;房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3.承包方式:
4.裝飾施工內容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,墻體拆除,墻面及地面拆除,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,門窗拆除,包水管,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定:甲方所有采購都由乙方協(xié)助完成,甲方在采購過程中,承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況,則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現(xiàn)場)。
5.總價款:____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元,抵工程款______元整,剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據(jù)乙方實地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。
6.工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達成一致意見,則按達成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯(lián)絡甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中,產(chǎn)生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認可)。
3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無條件更換。
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設備、工具由乙方提供。
2.甲方負責采購供應的材料,應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗收,由乙方負責保管并組織施工,由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失,由乙方負責賠償。
3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。
4.為了保證工程的正常進行,乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協(xié)助甲方進行材料采購,以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔,或者由乙方負責運輸退回供應商。5.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
3.由于乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。
4.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進行該項目的施工。
5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應事先安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
7.工程竣工:乙方應提前二天通知甲方驗收,甲方在接到。
通知三日內組織驗收,并書面辦理驗收確認手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
8.工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,并承擔相應材料費用。
1.甲方提供的施工要求(見上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,乙方負責修復和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門提出協(xié)商,經(jīng)確認后施工。
3.乙方應注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各類安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責任完全由乙方負責。
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認可,工程款付款時間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質量保證款,甲方入住三個月內支付。合計______元整。
1.甲方工作:
(1)甲方應在開工當天,向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
(2)做好施工中因臨時使用公用部位操作影響鄰里關系等的協(xié)調工作。
2.乙方工作:
(1)參加甲方召集的現(xiàn)場交底。
(2)全權負責協(xié)議履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。如在保證工程質量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方,并取得甲方同意。
1.甲方未按協(xié)議約定時間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
4.工程未辦理驗收、結算手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。
5.工程關鍵節(jié)點未辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協(xié)議內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充條款。
2.施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認可。
1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖____套,由乙方當場負責安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉包。
3.本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(簽字):
住址:住址:
電話:電話:
身份證號:身份證號:
簽訂日期:年月日
簽訂地點:___。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十七
承包方(乙方):___________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協(xié)議:
一、工程概況。
1、工程名稱:_________。
2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式:_________。
5、工程質量:按甲方施工項目施工,按相關裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單。
1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分:全房水電改造,聯(lián)線移位空調走專線,客廳餐廳臥室陽臺廚衛(wèi)燈具安裝,衛(wèi)生間潔具安裝做防水,廚房衛(wèi)生間配備冷熱水等,全房燈具開關面板及潔具。
三、乙方用材品牌。
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力ppr,熱水家裝管西蒙開關面板。
3、油漆:華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務及職責。
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
五、乙方義務及職責。
1、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現(xiàn)場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質期為二年。
六、工程造價。
本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫)萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務再支付任何費用。
七、款項支付。
本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十八
發(fā)包方:(以下簡稱“甲方”)。
承包方:(以下簡稱“乙方”)。
法定代表人:
公司住址:
聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1.1工程地點:小區(qū)。
1.2工程戶型:
1.4工程內容及做法(見報價單和圖紙);
1.5。此工程采取的方式:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料。(由乙方提供的材料具體見預算書)。
1.6工程期限為日,即年月日至年月日。
1.7工程款和報價單。
本工程造價預算總計為人民幣元(金額大寫:),該造價金額包括設計費。
實際金額待工程竣工驗收后決算。但乙方保證工程實際決算金額不超過該預算金額的5%,決算金額超過預算總金額5%的,甲方有權拒絕支付超過部分。
2.1施工圖紙由甲方委托乙方設計,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。設計費包括在工程總價款中,乙方不再另外收取。
2.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
3.1甲方有權參加工程施工質量、進度的監(jiān)督;參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收和竣工驗收。
3.2對乙方在施工過程中的不文明行為以及不符合國家關于施工規(guī)范的行為,有權提出意見并要求乙方改正。
3.3按照本合同的約定期限向乙方支付款項。
3.4協(xié)助乙方辦理本裝修工程需要辦理的相關手續(xù)。
4.1乙方有權要求甲方按期足額支付工程款。
4.2乙方在施工中必須嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
4.3嚴格執(zhí)行有關部門制定的施工現(xiàn)場管理規(guī)定。
(1)不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載。
(2)不得擾民及污染環(huán)境,嚴格遵守物業(yè)管理公司制定的《裝修管理規(guī)定》。
(3)因乙方在施工過程中造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?/p>
(4)保證施工現(xiàn)場的整潔。
4.4乙方必須按照小區(qū)物業(yè)管理公司的要求辦理本次裝修工程所需的相關手續(xù),并支付有關費用。
在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協(xié)商一致并簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
6.1應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設備的數(shù)量、質量等有關情況共同驗收并辦理交接手續(xù)。
6.2應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設備的數(shù)量、質量共同驗收,由甲方確認備案。
6.3雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并同時提供由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
6.4甲方所提供的材料、設備經(jīng)乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
7.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應當順延:
7.1.1工程量變化或設計變更;
7.1.2不可抗力;
7.1.3甲方同意工期順延的其他情況。
7.2因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;
8.2本工程施工質量必須符合國家有關部門發(fā)布的關于家庭居室裝飾工程質量標準。因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
9.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
9.1.3竣工驗收。工程全部完工后,乙方應通知甲方驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),支付第三筆款,簽署保修單。
9.2工程竣工后,乙方應向甲方提交水電改造圖、工程竣工圖及相關竣工資料,以便完成在物業(yè)管理公司的備案。
9.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
9.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
10.1合同簽字生效后,甲方按下列約定向乙方支付工程款:
支付次數(shù)支付時間工程款支付比率。
第一次開工前2日20%。
第二次工程進度過半并經(jīng)甲方驗收合格后5日內30%。
第三次竣工驗收合格后5日內35%。
第四次質保期滿后5日內15%。
10.2本合同中使用的下列術語做以下解釋。
10.2.1開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現(xiàn)場開始運作視為開工。
10.2.2工程進度過半:指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
10.2.3竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成,經(jīng)甲、乙雙方驗收合格視為竣工。
10.2.4驗收合格:乙方向甲方提交了工程竣工必須的水、電路改造圖;竣工圖及相關的竣工資料后,甲、乙雙方在《工程竣工驗收單》上簽字認可,視為驗收合格。
10.3乙方收到甲方支付的各筆款項時,必須向甲方開具蓋有公司印章及法定代表人簽字的收款收據(jù),否則甲方有權拒絕付款。
10.4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票為工程款結算憑證。
11.1.本合同簽訂后工程不得轉包。若乙方違反本合同約定將工程轉包的,甲方有權解除合同。乙方應全部歸還甲方已經(jīng)支付的款項,并承擔本工程總價10%的違約金。
11.2.甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款的,經(jīng)甲方催告且逾期超過10日未支付的,乙方有權解除合同。
12.1本協(xié)議簽訂生效后,任何一方無正當理由解除本協(xié)議的,解除協(xié)議一方應當向對方當事人支付本合同預算總價20%的違約金。
12.2本合同任何一方在履行合同的過程中因不當履行給對方當事人造成損失的,應依法承擔賠償責任。
12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并承擔因合同解除給對方造成的損失。
12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款的,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
12.4乙方未按期完成本工程項目的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
12.5.1對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
12.5.2對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
12.5.3室內空氣質量經(jīng)治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款。
自竣工驗收之日起計算,裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
乙方必須在接到甲方要求維修的通知之日起兩日內前往維修,乙方逾期不到場維修的,甲方有權另請其他單位或個人維修,維修費由乙方負責支付,優(yōu)先從工程質保金中扣除,不足部分由乙方補足。
本合同項下發(fā)生的爭議,由甲、乙雙方友好協(xié)商;協(xié)商不成時,任何一方均有權向昆明仲裁委員會申請仲裁。
15.1本合同由甲、乙雙方于年月日在昆明簽訂,自甲方簽字,乙方法定代表人簽字并加蓋公司印章之日起生效,本合同履行完畢后自動終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充。
15.4本合同一式四份,各執(zhí)兩份,具有同等的法律效力。
合同雙方簽字蓋章:
甲方(簽字):
乙方;公司。
法定代表人:
委托代理人:
住宅裝修合同糾紛優(yōu)秀篇十九
現(xiàn)今很多公民的維權意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因為裝修違反了有關裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個方面:
1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內完工等。
2、裝修粗制濫造,施工質量低劣。
有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經(jīng)不起驗收或時間的檢驗,出了問題還強詞奪理。尤其是"街頭游擊隊",質量更沒有保證。
3、裝修后的維修服務不完善或不履行質量承諾。
裝修后應該按合同規(guī)定及時維修,但有些公司卻左右推托。保修期內不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時間。不要違反環(huán)保的有關規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結構及承重結構。
針對裝修糾紛,有關部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》和建設部[1997]60號《建設工程質量投訴處理暫行規(guī)定》、建設部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)?!督ㄖb飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應該負責修復或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當?shù)亟ㄔO行政主管部門或者其指定的機構進行投訴,也可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應該由家庭居室裝飾裝修的居民負責修復和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責任,則由房主找裝修單位負責修復和賠償。
同時,行業(yè)內部也制定了相關規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十三條規(guī)定,消費者與經(jīng)營者發(fā)生消費者權益爭議時,可以通過下列途徑解決:
1、與經(jīng)營者協(xié)商解決;
2、消費者請求消費者協(xié)會調解;
3、向有關行政部門申訴;
4、根據(jù)與經(jīng)營者達成的仲裁協(xié)議提請仲裁機構仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意:一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
另據(jù)《民法通則》、《經(jīng)濟合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:
1、當事人自行協(xié)商;
2、主管部門行政調解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外,行業(yè)規(guī)定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規(guī)定,解決糾紛按下述流程進行:
投訴——調解部受理——質檢部根據(jù)合同及圖紙進行現(xiàn)場核查——調解部、質檢部依核查結果進行調解——若雙方達成協(xié)議則進行維修或返工;若未達成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請仲裁或向法院起訴。
對消費者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個招呼,以便大家有個心理準備,減少發(fā)生糾紛的概率。
萬一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔該承擔的責任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權威和有效的方法只能是打官司了。當然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進行解決。
您可能關注的文檔
- 最新員工個人試用期總結大全(匯總16篇)
- 最新共青團員心得體會作文800字(大全14篇)
- 臨床護理帶教老師崗位職責要求 臨床護理帶教老師的任職要求通用
- 中學生簡單自我評價100字3篇(匯總11篇)
- 托管老師周記200字(精選8篇)
- 最新水滸傳讀后感400字武松精選(優(yōu)秀19篇)
- 2023年昆蟲記第三卷讀后感悟優(yōu)質(實用14篇)
- 最新詹天佑愛國事跡50字(大全12篇)
- 2023年幼兒老師心得體會300字(精選15篇)
- 2023年電工實訓報告精選(模板17篇)
- 學生會秘書處的職責和工作總結(專業(yè)17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(熱門18篇)
- 學生在大學學生會秘書處的工作總結大全(15篇)
- 行政助理的自我介紹(專業(yè)19篇)
- 職業(yè)顧問的職業(yè)發(fā)展心得(精選19篇)
- 法治興則民族興的實用心得體會(通用15篇)
- 教師在社區(qū)團委的工作總結(模板19篇)
- 教育工作者的社區(qū)團委工作總結(優(yōu)質22篇)
- 體育教練軍訓心得體會(優(yōu)秀19篇)
- 學生軍訓心得體會范文(21篇)
- 青年軍訓第二天心得(實用18篇)
- 警察慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)秀18篇)
- 家屬慰問春節(jié)虎年的慰問信(實用20篇)
- 公務員慰問春節(jié)虎年家屬的慰問信(優(yōu)質21篇)
- 植物生物學課程心得體會(專業(yè)20篇)
- 政府官員參與新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(匯總23篇)
- 大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 編輯教學秘書的工作總結(匯總17篇)
- 學校行政人員行政工作職責大全(18篇)